Allgemeine Geschäftsbedingungen
Gültig für alle Leistungsangebote über https://abc-complett-berlin.de/
§1 Geltungsbereich
Diese AGB regeln die Rechtsbeziehung zwischen R&R Ingenieurbüro GmbH (im Folgenden „Auftragnehmer") und dem Auftraggeber (im Folgenden „Kunde") bei Vertragsabschlüssen über die Website https://abc-complett-berlin.de sowie alle damit verbundenen Bau-, Planungs- und Beratungsleistungen.
§2 Vertragsabschluss
2.1
Angebote des Auftragnehmers sind freibleibend und unverbindlich.
2.2
Ein Vertrag kommt erst durch schriftliche Bestätigung oder durch einen unterschriebenen Auftrag zustande.
2.3
Umfang und Inhalt der Leistungen ergeben sich aus dem jeweiligen Angebot bzw. der Leistungsbeschreibung im Vertrag.
§3 Leistungen des Auftragnehmers
3.1
Der Auftragnehmer erbringt Bauleistungen, Planungsleistungen, technische Gebäudeausrüstung (TGA), Innenausbau, Rohbau, Sanierungs- und Generalunternehmerleistungen.
3.2
Leistungsfristen werden nach Vertragsabschluss schriftlich vereinbart und sind für beide Parteien verbindlich, soweit nicht anders vereinbart.
§4 Mitwirkungspflichten des Kunden
4.1
Der Kunde stellt alle erforderlichen Informationen, Unterlagen und Zugänge termingerecht zur Verfügung.
4.2
Verzögerungen, die durch fehlende Mitwirkung entstehen, gehen zu Lasten des Kunden und führen zu entsprechender Fristverlängerung.
§5 Preise und Zahlungsbedingungen
5.1
Die vereinbarten Preise verstehen sich zzgl. der jeweils gesetzlichen Umsatzsteuer.
5.2
Zahlungen sind ohne Abzug innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungsstellung fällig, es sei denn, es wurde anders schriftlich vereinbart.
5.3
Gerät der Kunde in Zahlungsverzug, so ist der Auftragnehmer berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von 9 % über dem Basiszinssatz zu verlangen.
§6 Eigentumsvorbehalt
Bis zur vollständigen Bezahlung aller Forderungen verbleiben alle vom Auftragnehmer gelieferten Materialien und erstellten Arbeiten im Eigentum des Auftragnehmers.
§7 Gewährleistung
7.1
Die Gewährleistungsfrist richtet sich nach den gesetzlichen Vorschriften, soweit nicht anders vereinbart.
7.2
Offensichtliche Mängel sind innerhalb von 7 Tagen nach Leistungserbringung schriftlich anzuzeigen.
7.3
Bei berechtigten Mängelrügen erfolgt nach Wahl des Auftragnehmers Nachbesserung oder Ersatzlieferung.
§8 Haftung
8.1
Der Auftragnehmer haftet für Schäden nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit.
8.2
Die Haftung für leichte Fahrlässigkeit ist – außer bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten – ausgeschlossen.
8.3
Die Haftung für indirekte Schäden und Folgeschäden ist ausgeschlossen.
§9 Datenschutz
Der Auftragnehmer verpflichtet sich, personenbezogene Daten vertraulich zu behandeln und nur im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen zu verwenden. Es gilt die separate Datenschutzerklärung auf der Website.
§10 Schlussbestimmungen
10.1
Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.
10.2
Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertragsverhältnis ist – soweit gesetzlich zulässig – Berlin, Deutschland.
10.3
Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB unwirksam sein, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen unberührt.